Иск о взыскании задолженности и пени

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании долга и пени по договору подряда

В Арбитражный суд г. Москвы
107996, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 10

Истец: Общество с ограниченной ответственностью «А»

Почтовый адрес представителя: ООО «Б», 000000, г. Москва, ул.

Тел./факс представителя: (495)

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «В»

Юридический адрес:000000, г. Москва,

Цена иска: руб. коп.

о взыскании долга и пени по договору подряда

Между истцом и ответчиком был заключен договор подряда № от г. (приложение № 2 к исковому заявлению).

В соответствии с пунктами 1.1 1.2 1.4 названного договора, истец (Подрядчик) обязался выполнить в помещениях и из материалов ответчика (Заказчика) строительно-монтажные работы, предусмотренные договором.

Заказчик должен был производить оплату в срок не позднее 3 (трех) банковских дней от даты подписания Сторонами актов сдачи-приемки отдельных этапов работы(пункты 3.2.1 и 3.2.2 указанного договора).

Истец надлежащим образом выполнил строительно-монтажные работы на сумму 3 529 365 (три миллиона пятьсот двадцать девять тысяч триста шестьдесят пять) рублей 52 копейки, о чем были подписаны соответствующие акты от 02.10.2006 г. (на сумму 1 972 775,86 руб.); 01.05.2007 г. (на сумму 347 003,83 руб.); 01.08.2007 г. (на сумму 502 303,95 руб.); 03.09.2007 г. (на сумму 707 281,88 руб.).

Оплата за выполненные работы, указанные выше, не была произведена ответчиком в полном объеме, т.к за выполненные работы истцом была перечислена сумма 3 159 683 (три миллиона сто пятьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 23 копейки.

Таким образом, сумма долга ответчика перед истцом составляет:

3 529 365,52 — 3 159 683,23 = 369 682 (триста шестьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 29 копеек.

В соответствии со ст. 307, 309-310 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны были быть исполнены ответчиком надлежащим образом и в соответствии с их условиями, а также требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение их условий не допускаются.

В силу ст. 12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется, в частности, путем присуждения к исполнению обязанности в натуре, а также взыскания неустойки.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с пунктом 7.3 вышеуказанного договора, с Заказчика взимается пеня в размере 0,2 % (ноль целых и две десятые процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, что составляет, согласно расчету, за период с ________ по _________ — ________ руб. ________ коп.

В добровольном порядке ответчик погашение долга и уплату пени не производит.

На основании изложенного, ст.ст. 12, 307, 309-310, 330 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь ст.ст. 4, 27-28, 34, 35, 61-62, 101-103, 106, 110, 125-126 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

1. Взыскать с ООО «В» в пользу ООО «А» сумму долга в размере 369 682 рублей 29 копейки, договорную пеню по состоянию на 15 сентября 2008г. в размере ______ руб. _____ коп., всего — _____ рублей ______ коп.

2. Возложить на ответчика судебные расходы и взыскать с ООО «А» в пользу ООО «В» сумму госпошлины по делу.

Документ об уплате государственной пошлины.

Документ, подтверждающий полномочия на подписание искового заявления.

Расчет долга и пени — 1 лист.

Договор подряда № (копия) — 5 листов (копия).

Претензия № 015 от 21.03.2008 с документами, подтверждающими отправку -2 листа (копия).

Акт о приемке выполненных работ КС-2 №00000020 от 02.10.06.-2 листа (копия).

Акт о приемке выполненных работ КС-2 №39 от 03.09.07-2 листа (копия).

Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №39 от 03.09.2007.-3 листа (копия).

Копии свидетельства о гос регистрации в качестве юридического лица.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №00000048 от 02.10.06-1 лист (копия).

Документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных документов, которые у других лиц могут отсутствовать.

lex-pravo.ru

Арбитражный суд Псковской области

Образцы исковых заявлений

1. Исковое заявление о взыскании вексельной суммы и издержек на совершение протеста векселя в неплатеже

2. Исковое заявление о взыскании страховой выплаты по договору страхования

3. Исковое заявление об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикация)

4. Исковое заявление о взыскании долга и пени по договору энергоснабжения (газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения)

5. Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору займа

6. Исковое заявление о взыскании долга и пени по договору поставки

7. Исковое заявление об обязании акционерного общества (держателя реестра) внести соответствующую запись в реестр акционеров

8. Исковое заявление о защите деловой репутации юридического лица и возмещении убытков

9. Исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного ДТП

10. Исковое заявление об устранении нарушения прав собственника, не связанного с лишением владения

11. Исковое заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров

12. Исковое заявление о взыскании стоимости недопоставленного товара

13. Исковое заявление об освобождении имущества от ареста

14. Заявление о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя

15. Исковое заявление о взыскании стоимости работ по договору подряда

16. Исковое заявление об обязании предоставить документы для ознакомления

17. Заявление должника о признании несостоятельным (банкротом)

18. Заявление кредитора о признании несостоятельным (банкротом)

19. Заявление кредитора о включении в реестр требований кредиторов должника

20.Исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи имущественного комплекса и применении последствий недействительности ничтожной сделки

21. Исковое заявление о расторжении договора и взыскании арендной платы

22. Исковое заявление об освобождении недвижимого имущества и взыскания арендной платы

23. Исковое заявление о признании сделки, заключенной под влиянием обмана (насилия, угрозы), недействительной и применении последствий недействительности

24. Исковое заявление о взыскании компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака

pskov.arbitr.ru

Иск о взыскании задолженности и пени

В Арбитражный суд Челябинской области

454091, г . Челябинск, ул. Воровского, 2

(наименование, ИНН, ОГРН)

е- mail ________________________________

е- mail _______________________________

Сумма иска ______ (____________) рублей.

Госпошлина ______ (___________) рублей.

о взыскании долга и пени по договору поставки

Истец и ответчик заключили Договор поставки № _____ от «___» ___________ 20__г. , в соответствии с которым истец обязался поставить в адрес ответчика, а ответчик — принять и оплатить ____________________ .

В исполнение указанного соглашения истец поставил в адрес ответчика товар на общую сумму _____________ руб., что подтверждается товарными накладными №___ от «___»___________20__г., № ___ от «___» _____________20__г., счет-фактурами № _____ от «___»____________20__ г. , № ____ от «___»_____________ 20__ г. Товар был принят ответчиком, что подтверждается товарными накладными с отметками ответчика: штампом организации и подписью ответственного лица.

Согласно п. ____Договора ответчик был обязан оплатить поставленный товар путем перечисления стоимости товара на расчетный счет в течение _________ банковских дней с момента отгрузки товара. Ответчик произвел частичную оплату за поставленный товар по платежным поручениям № ________ от «__»_____________ 20__ г., № ________ от «__»___________20__ г. на общую сумму ___________ руб. Таким образом, сумма задолженности ответчика перед истцом составила ____________ руб.

В соответствии со ст. 454, 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено законом или договором.

В пункте ____ Договора стороны установили, что в случае просрочки покупателем оплаты за поставленный товар предусматривается взыскание с покупателя пени в размере ___ % от суммы неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки, размер которой составляет ______________ за период , начиная с «___» ___________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г.

Предъявленную нами претензию №___ от «__» ___________20__ г. об уплате основного долга и пени в сумме _______________ руб. за просрочку оплаты за поставленный товар ответчик оставил без удовлетворения (ответа) по следующим мотивам: ________________________________.

В связи с вышеизложенным, руководствуясь ст. 15, 309, 310, 330, 331, 454, 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 4, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

1. Взыскать с ответчика ___________ руб. основного долга по договору поставки.

2. Взыскать с ответчика за нарушение срока оплаты поставленного товара пеню в сумме ___________ руб.

3. Взыскать с ответчика госпошлину в размере _________ руб.

4. Возместить судебные расходы истца на представление его интересов в суде.

1. Заверенная копия договора поставки.

2. Заверенные копии доказательств произведенной оплаты товара.

3. Заверенные копии актов приема-передачи товара.

4. Заверенная копия претензии и доказательства ее отсылки ответчику.

5. Заверенная копия ответа на претензию.

6. Расчет цены иска.

7. Документ о направлении копии искового заявления ответчику.

8. Документ, подтверждающий оплату госпошлины.

9. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на право подписания иска.

10. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

«___»______________ ____ г. ______________________

chel.arbitr.ru

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору и уплате пени, в арбитражный суд

В соответствии со статьёй 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) исковое заявление о взыскании задолженности по договору и уплате пени предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации. Из этого общего правила имеются исключения предусмотренные статьями 36 и 37 АПК РФ. Например, подсудность дела, может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству. При подаче в арбитражный суд исковых заявлений о взыскании задолженности по договору необходимо оплатить госпошлину, размер которой определяется по правилам п.1 ч.1 ст.333.21 НК РФ.

Пример искового заявления в арбитражный суд о взыскании задолженности по договору и уплате пени

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 191015, СПб, Суворовский пр., дом 50/52

Истец: ООО «Объединенная промышленная группа», юридический и фактический адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Малый проспект Петроградской стороны, дом 97, офис № 108, ОГРН 4027800000140, ИНН 9825346838, КПП 984001001.

Ответчик: ЗАО «Балтийская Инвестиционная компания», юридический и фактический адрес: 191187, г. Санкт-Петербург, Гагаринская ул., дом 46-а, пом.8н, ОГРН 4027800000140, ИНН 9825346838, КПП 984001001.

Цена иска: 2 521 149 руб. 82 коп.
Государственная пошлина: 35 606 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании задолженности по договору и уплате пени

22 октября 2012 года между истцом ООО «Объединенная промышленная группа» и ответчиком ЗАО «Балтийская Инвестиционная компания» был заключен договор № 1212-52 и дополнительное соглашение к нему.

15 июля 2013 года между истцом ООО «Объединенная промышленная группа» и ответчиком ЗАО «Балтийская Инвестиционная компания» был заключен договор № 1213-34 и дополнительное соглашение к нему.

Предметом вышеуказанных договоров и дополнительных соглашений являлся комплекс монтажных работ. Истцом все условия данного договора были выполнены полностью. Ответчик, выполнил свои обязательства по оплате выполненных работ только частично.

Согласно договору № 1212-52 и дополнительному соглашению к нему, наша организация должна была выполнить монтажных работ на общую сумму:

1 317 751, 00 (договор) + 169 800 (доп.соглашение) = 1 487 551 руб.

Согласно договору № 1213-34 и дополнительному соглашению к нему, наша организация должна была выполнить монтажных работ на общую сумму:

1 132 810, 08 + 2 265 340, 28 = 3 398 150, 38 руб.

Итого: 1 487 551 руб. + 3 398 150, 38 руб. = 4 885 701, 38 рублей

В самих договорах было указано, что цена работ является приблизительной. Все монтажные работы были выполнены истцом в полном объеме, причём за меньшую цену, чем первоначально планировалось. Реальная стоимость выполненных нашей организацией работ составила:

В соответствии с актом о приёме выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ по договору № 1212-52 и дополнительному соглашению к нему:

452 564 (договор) + 603 378 (доп.соглашение) = 1 055 942 руб.

В соответствии с актом о приёме выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ по договору № 1213-34 и дополнительному соглашению к нему:

2 265 340, 28 (договор) + 1 132 810, 08 (доп.соглашение) = 3 398 150, 36

Таким образом, общая стоимость выполненных работ составила:

1 055 942 руб. + 3 398 150, 36 руб. = 4 454 092 рублей 36 коп .

Ответчик, свои обязательства по оплате выполненных нашей организацией работ осуществил не в полном объеме, пятью денежными перечислениями. Согласно прилагаемым к исковому заявлению пяти платёжным поручениям ответчик заплатил:

131 777, 20 (25.10.2012) + 384 679, 40 (04.02.2013) + 1 076 169, 58 (10.09.2013) + 512 871, 30 (16.10.2013) + 56 640, 50 (09.12.2013) = 2 162 137 рублей 98 коп.

Таким образом, общая сумма задолженности ответчика перед истцом составила:

4 454 092, 36 рублей (выполненные работы) — 2 162 137, 98 рублей (произведённая оплата) = 2 291 954 рублей 38 коп .

Данная общая сумма задолженности подтверждена ответчикам в акте сверки взаимных расчётов на 31 декабря 2013 года.

В целях соблюдения претензионного порядка урегулирования споров 24 февраля 2014 года ответчику было направлено требование о погашении задолжности перед истцом, включая начисленные пени.

20 марта 2014 года ЗАО «Балтийская Инвестиционная компания» направила в наш адрес гарантийное письмо, в котором подтвердило сумму основного долга, но проигнорировало пени. Указанные в гарантийном письме обязательства ответчик так и не выполнил, что свидетельствует о его категорическом нежелании урегулировать спор в досудебном порядке. Из данного обстоятельства следует нежелание ответчика оплатить задолженность, что вынуждает истца обратиться в арбитражный суд за защитой своих имущественных интересов.

В тоже время долг ответчиком был признан. Согласно пунктов 2, 3, 3.1 статьи 70 АПК РФ, признанные сторонами обстоятельства принимаются арбитражным судом в качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания. Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств. Обстоятельства считаются признанными другой стороной, если они ею не оспорены или несогласие не следует из иных доказательств и представленных возражений.

Согласно п.6. обоих договоров, в случае задержки расчётов за выполненные работы истцовая сторона вправе взыскать пени в размере 0,1 % суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания акта выполненных работ, но не более 10 % просроченного платежа.

Последний акт выполненных работ был подписан сторонами 10 сентября 2013 года. Платёж начал считаться просроченным с 31 дня после подписания акта, то есть с 11 октября 2013 года. Поскольку на момент подачи искового заявления с этой даты прошло более 100 дней, то сумма начисляемых пени достигла максимального размера в 10 % просроченного платежа, то есть 2 291 954 руб. 38 коп. х 10 % = 229 195 рублей 43 коп.

Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от их исполнения не допускается.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.333.21 НК РФ, по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, при заявленной нами цене иска государственная пошлина уплачивается в размере 35 606 рублей.

Копия настоящего искового заявления с копиями прилагаемых документов направлены ответчику, о чём свидетельствует кассовый чек и почтовая квитанция об отсылке.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 309, 310 ГК РФ, ст.ст. 125, 126 АПК РФ,

1. Взыскать с ЗАО «Балтийская Инвестиционная компания» в пользу ООО «Объединенная промышленная группа» сумму задолженности по договору в размере 2 291 954 рублей 38 коп.

2. Взыскать с ЗАО «Балтийская Инвестиционная компания» в пользу ООО «Объединенная промышленная группа» пени в размере 229 195 рублей 43 коп.

3. Взыскать с ЗАО «Балтийская Инвестиционная компания» в пользу ООО «Объединенная промышленная группа» судебные расходы в размере 35 606 рублей, понесенные в связи с необходимостью оплаты государственной пошлины.

Приложение:
1. Платёжное поручение по оплате государственной пошлины;
2. Заверенная копия акта сверки взаимных расчётов на 31 декабря 2013 года;
3. Заверенная копия требования о погашении задолжности;
4. Заверенная копия гарантийного письма от ЗАО «Балтийская Инвестиционная компания»;
5. Заверенная копия договора № 1212-52;
6. Заверенная копия дополнительного соглашения к договору № 1212-52;
7. Заверенная копия договора № 1213-34;
8. Заверенная копия дополнительного соглашения к договору № 1213-34;
9. Заверенная копия акта о приёме и справки о стоимости работ;
10. Заверенная копия акта о приёме и справки о стоимости работ;
11. Заверенная копия акта о приёме и справки о стоимости работ;
12. Заверенная копия акта о приёме и справки о стоимости работ;
13. Платёжные поручения – 5 штук;
14. Выписка из ЕГРЮЛ на организацию ответчика;
15. Выписка из ЕГРЮЛ на организацию истца;
16. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
17. Заверенная копия протокола собрания учредителей ООО «Объединенная промышленная группа»;
18. Заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учёт;
29. Устав ООО «Объединенная промышленная группа»;
20. Доверенность от ООО «Объединенная промышленная группа» на ведение дела в суде;
21. Почтовые документы об отправке ответчику иска с приложениями.

4 августа 2014 года

Генеральный директор ООО «Объединенная промышленная группа»
_________________________ Иванов Владимир Владимирович

iskvsud.info

Образец Искового заявления о взыскании денежных средств по договору поставки товара, как написать +пример

Пояснительная записка к Исковому заявлению о взыскании денежных средств по договору поставки товара

В Арбитражный суд Свердловской области было составлено исковое заявление о взыскании денежных средств по договору поставки товара. Договор поставки товара №365 был заключен 1 августа 2010г., между истцом (ООО «Лучший Вкус») и ответчиком (ООО «Барс») с целью поставки товара для его дальнейшей розничной реализации.

Согласно п.2 договора поставки, ответчик обязан был оплачивать поставляемый товар в течение 14 календарных дней. Так как ответчик нарушил условия договора тем, что не оплачивал товарные накладные в срок, истец подал исковое заявления с целью получения денежных средств по товарным накладным и соответствующей неустойки.

В соответствии со ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом. Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в соответствии со ст. 4 АПК РФ.

В исковом заявлении указаны конкретные нормы законов и иных нормативных правовых актов, пункты договора, согласно которым ответчик обязан исполнить конкретное обязательство или выполнить определенные действия (выполняются требования п. 4 ч. 2 ст. 125 АПК).

К иску приложены все необходимые документы, в том числе доказательства направления копии искового заявления в адрес ответчика, квитанция об уплате госпошлины, копия договора поставки товара, копии накладных поставки товара.
Арбитражный суд должен удовлетворить требования Истца, признать Ответчика виновным и вынести решение об удовлетворении требований Истца, т.е. взыскать денежные средства по договору поставки в сумме 30000 руб., взыскать с ответчика за нарушение срока оплаты поставленного товара пеню в сумме 2625 руб., а также госпошлину в размере 1305 руб.

Образец Искового заявления о взыскании денежных средств по договору поставки товара, пример

В Арбитражный суд Свердловской области

620000, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4

Истец: ООО «Лучший Вкус»

622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 41

ИНН 6611002273 ОГРН 1056600227340

Тел./факс (3435) 41-41-33

Ответчик: ООО «Барс»

622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул.Ленина, 69

ИНН 6600123689 ОГРН 1056611328120

Тел./факс (3435) 25-36-36

Сумма иска 32625 (Тридцать две тысяч шестьсот двадцать пять) рублей.

Госпошлина 1305 (Одна тысяча триста пять) рублей.

Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору поставки товара

Истец и ответчик заключили Договор поставки № 365 от 1 августа 2010 г., в соответствии с которым истец обязался поставить в адрес ответчика, а ответчик — принять и оплатить продовольственные товары, наименование, количество, цена, общая сумма по каждой партии которых указанны в накладных.

В соответствии с указанным договором истец поставил в адрес ответчика товар на общую сумму 35000 руб., что подтверждается товарными накладными №17248 от 3 января 2011 г., №17345 от 11 января 2011 г., счет — фактурами № 17240 от 3 января 2011 г., №17340 от 11 января 2011 г. Товар был принят ответчиком, что подтверждается товарными накладными с отметками ответчика: штампом организации и подписью ответственного лица.

Согласно п.2 Договора ответчик был обязан оплатить поставленный товар путем перечисления стоимости товара на расчетный счет в течение четырнадцати календарных дней со дня соответствующей отгрузки товара. Ответчик платежным поручением №3452 от 15 января 2011 г., перечислил в счет оплаты по договору 5000 руб., осуществив частичную оплату по договору. Оставшаяся часть задолженности в сумме 30000 руб. ответчиком до настоящего времени не оплачена. Претензия от 5 февраля 2011 г., направленная истцом, оставлена ответчиком без ответа. Общая сумма долга ответчика на 15 февраля 2011 г., согласно акту сверки взаимных расчетов составляет 30000 руб., расчет прилагается.

В соответствии со ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п.2 вышеуказанного договора, реализация товара №17248 от 3 января 2011 г., на сумму 20000 руб., должна была быть оплачена ответчиком до 18 января 2011 г. Однако в указанный срок ответчик произвел оплату частично в сумме 5000 руб. реализация товара №17345 от 11 января 2011 г., на сумму 15000 руб., должна была быть оплачена ответчиком до 26 января 2011 г.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ ответчик в случае ненадлежащего исполнения обязательства должен уплатить неустойку. Согласно п. 6.2 вышеуказанного договора стороны установили, что в случае просрочки покупателем оплаты за поставленный товар предусматривается взыскание с покупателя пени в размере 0,5% от суммы неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки. Исходя из этого за период с 19 января 2011 г. по 15 февраля 2011 г. на сумму задолженности начислена неустойка в сумме 2625 руб., расчет неустойки прилагается.

В связи с вышеизложенным, руководствуясь ст. 309, 310, 330, 331, 454, 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 4, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

  1. Взыскать с ответчика 30000 руб. основного долга по договору поставки.
  2. Взыскать с ответчика за нарушение срока оплаты поставленного товара пеню в сумме 2625 руб.
  3. Взыскать с ответчика госпошлину в размере 1305 руб.
  4. Возместить судебные расходы истца на представление его интересов в суде.
  1. Документ о направлении копии искового заявления ответчику.
  2. Документ, подтверждающий оплату госпошлины.
  3. Доверенность, подтверждающая полномочия на право подписания иска.
  4. Заверенная копия договора поставки.
  5. Заверенные копии товарных накладных.
  6. Заверенная копия претензии и доказательства ее отсылки ответчику.
  7. Заверенная копия акта сверки взаимных расчетов.
  8. Расчет цены иска.
  9. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
  10. «15» февраля 2011г. Представитель по доверенности №345 от 11 января 2011 г.

    Судебная практика и пример № 2 Исковое заявление О взыскании долга и пени по договору поставки

    В данной работе анализируется Дело №А60-44570/2011, которое рассматривалось в арбитражном суде Свердловской области. ООО «КДВ Групп» обратилась в арбитражный суд Свердловской обдасти с исковыми требованиями к ООО « Ритейл+ » о взыскании 15075 руб. 17 коп., в том числе 13393 руб. 21 коп. — задолженность за товар поставленный согласно договора поставки №78ЕК от12.02.2010г и 1681 руб. 96 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 08.04.2010г. по 17.10.2011г. в связи с просрочкой оплаты товара.

    Исследуемое дело входит в подведомственность арбитражных судов, так как участниками процесса являются два хозяйствующих субъекта: истец – ООО «КДВ Групп», ответчик – ООО «Ритейл+», в отношении которого заявлено исковое заявление. Истцом выступает ООО «КДВ Групп», которое согласно договору поставки №78ЕК от12.02.2010г, заключённым между истцом и ответчиком ООО « Ритейл+ », а так же товарным накладным №ЕБ00018351 от 19.02.2010г., №ЕБ00022331 от 27.02.2010г., №ЕБ00029815 от 15.03.2010г., №ЕБ00041178 от 01.04.2010г. поставил ответчику товар на общую сумму 16393 руб. 21 коп.

    Передача товара ответчику подтверждается указанными товарными накладными, подписанными работником ответчика и заверенными оттиском печати ответчика. Получение товара по указанным товарным накладным ответчиком в порядке ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не оспорено. Более того, ответчик частично оплатил товар на сумму 3000 руб.00 коп. по приходным ордерам от 23.03.2010г., 06.04.2010г.

    Таким образом, на основании оценки всех предъявленных доказательств по делу в их совокупности и взаимосвязи согласно ч. 2 ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд факт передачи товара ответчику признал доказанным.

    В связи с вышеизложенным согласно п. 1 ст. 486 Гражданского кодекса Российской Федерации у ответчика возникла обязанность оплатить полученный товар. Как следует из материалов дела, ответчик обязательство по оплате полученной продукции исполнил ненадлежащим образом, с учетом частичной оплаты товара в сумме 3000 руб., задолженность ООО «Ритейл+» за поставленный товар составила 13393 руб. 21 коп. Ответчик сумму долга не оспорил.

    Если обязанность по оплате стоимости поставленного товара ответчиком не исполнена должным образом, требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395

    Гражданского кодекса Российской Федерации, начисленных за период с

    08.04.2010г. по 17.10.2011г. в сумме 1681 руб. 96 коп., исходя из суммы долга 13393 руб. 21 коп. и ставки рефинансирования 8,25% годовых, заявлено правомерно и подлежит удовлетворению судом в полном объеме Расчет процентов проверен судом и признан верным.

    Понесенные истцом расходы по оплате госпошлины полностью относятся на ответчика на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

    Таким образом суд признал все заявленные истцом исковые требования правомерными и удовлетворил их в полном объеме.

    В Арбитражный суд Cвердловской области

    6220000, г Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4

    arbir.ru